Il 15 gennaio Sr. Immaculate ci aveva scritto: 

Nelle foto di copertina i progressi della costruzione!

All’inizio abbiamo prima ripulito la costruzione rimuovendo gli arbusti per creare il terreno per iniziare la costruzione della sala polivalente. Abbiamo raccolto i materiali da costruzione sul posto, tra cui sabbia, pietrisco, barre di ferro ritorte e cemento, tra gli altri. Questo è stato seguito dallo scavo delle fondamenta e dall’installazione delle colonne e della costruzione delle fondamenta. Dopo aver completato la costruzione delle fondamenta, abbiamo fatto il riempimento, lo abbiamo compresso e abbiamo versato il cemento sulle fondamenta. Abbiamo eseguito una stagionatura completa per rendere le fondamenta abbastanza resistenti da sostenere la sottostruttura. Poi abbiamo iniziato a sollevare i muri polivalenti.

Al momento i muri sono stati costruiti fino al livello dell’architrave. Finora l’architrave è completo e la costruzione della piastra del muro è in corso.

Abbiamo avuto difficoltà per quanto riguarda il programma di lavoro del progetto. L’approvazione dei piani di costruzione presso il governo della contea di Kajiado è stata ritardata dopo che avevamo presentato una domanda formale. Il ritardo è stato causato dalle modifiche avviate dal governo della contea per quanto riguarda le normative edilizie e di costruzione. Un altro fattore che ha contribuito a questo ritardo è stato il fatto che non siamo stati in grado di corrompere per ottenere il permesso. Di solito i servizi governativi possono impiegare un po’ più di tempo se un richiedente deve seguire la procedura regolare. La scorciatoia è corrompere i funzionari responsabili. Non abbiamo voluto farlo e questo li ha spinti a ritardare il nostro permesso. Il nostro appaltatore ha fatto sforzi frenetici per ottenere l’approvazione, ma non avevano risposto positivamente. Alla fine al nostro appaltatore è stato permesso incondizionatamente di iniziare la costruzione della sala polivalente dopo che l’Alta corte del Kenya ha emesso ordinanze di conservazione che impedivano al governo della contea di Kajiado di implementare nuove leggi edilizie. Ciò è avvenuto dopo che i residenti interessati si sono rivolti al tribunale per contestare le leggi del governo della contea. L’ordinanza del tribunale ha stabilito che le leggi proposte non sono applicabili fino a quando il tribunale non decide diversamente. Ciò ha avuto un impatto significativo sulle tempistiche del nostro progetto.

Ora possiamo procedere senza intoppi e completare il progetto nei tempi previsti.

Gentile Silvia,
Buon pomeriggio. Il pavimento della sala è completo, fatta eccezione per la pulizia e la verniciatura con vernice lucidante in modo che non si asciughi con la polvere una volta utilizzato. La tinteggiatura della parete esterna è completata. Stiamo dipingendo porte, finestre e prese d’aria, quindi applicheremo la mano finale alla parete interna, in modo che tutto ciò che riguarda la tinteggiatura sia completato. I vetri delle finestre sono pronti per essere fissati. Siamo chiusi per le vacanze di agosto. Alunni e insegnanti torneranno a fine mese e inaugureremo immediatamente la sala polivalente.
Grazie per le preghiere e il supporto, nonostante i momenti difficili che abbiamo dovuto affrontare durante il periodo di implementazione.
Grazie e che Dio vi benedica.
Cordiali saluti
Sr. Immaculate Muthoni